Sutartis su PVC langų montuotoju. Plastikinių langų montavimo rangos sutartis

SUTARTIES Nr._____

PVC langų priežiūrai

Chabarovskas „___“ _________ 2012 m

Toliau – „Užsakovas“, atstovaujamas direktoriaus ____________, veikiančio pagal Chartiją, iš vienos pusės, ir „MASTER WINDOWS remonto biuro“, toliau – „Rangovas“, atstovaujamas

Kita vertus, remdamiesi Chartija, mes sudarėme šią sutartį taip:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas įsipareigoja užsakovo nurodymu teikti paslaugas ir atlikti PVC langų (konstrukcijų, mechanizmų) priežiūros darbus, kad būtų užtikrintas tinkamas jų veikimas, taip pat tinkamas visų konstrukcijų ir mechanizmų veikimas, o Užsakovas įsipareigoja priimti suteiktas paslaugas ir darbo rezultatą bei jas apmokėti.

1.2. Planinė priežiūra – visapusiška visų Užsakovo langų ir konstrukcijų priežiūra 2.1 punkte numatytų paslaugų ir darbų forma. punkto nuostatas, Rangovo specialistų atliekama ne rečiau kaip 2 kartus per metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

1.2. Užsakovas, esant poreikiui, skambina Vykdytojo specialistui, išsiųsdamas prašymą raštu arba žodžiu.

2.1. Langų ir kitų PVC konstrukcijų priežiūra apima:

2.1.2. Tepimo įranga

2.1.3. Jungiamųjų detalių reguliavimas

2.1.4.Sandarinimo gumos keitimas

2.1.5.Priedų keitimas

2.1.6.Komponentų keitimas

Ir kiti darbai, kurie prisideda prie be rūpesčių langų ir kitų PVC konstrukcijų eksploatavimo.

2.2. Jeigu užsakovui reikia kitokio pobūdžio remonto (restauravimo) darbų, atsiradusių ne dėl Rangovo kaltės, šias paslaugas Rangovas teikia atskiru užsakovo pageidavimu ir atskirai sutartu paslaugų bei darbų įkainiu pagal kainą. sąrašą (1 priedas).

3. KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Atsiskaitymai tarp Užsakovo ir Vykdytojo atliekami pavedimu arba grynaisiais pinigais per 5 dienas nuo Vykdytojo išrašytos sąskaitos gavimo.

3.2. Langų ir kitų PVC konstrukcijų paslaugų ir priežiūros darbų kaina derinama su Užsakovu ir nurodyta (1 priedas).

3.2. Tais atvejais, kai kyla pagal 2.2. Sutartis, apmokėjimas už kiekvieną darbų rūšį vykdomas pagal kainoraštį pagal Rangovo išrašytą sąskaitą. Tokiu atveju reikalingas ne mažesnis kaip 30% avansinis mokėjimas visų išlaidų. papildomo darbo ir medžiagas. Likę 70% sumokami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo darbų ir paslaugų priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. ATLIEKAMŲ DARBŲ IR SUTEIKtų PASLAUGŲ PRISTATYMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Baigus darbus, šalys ne vėliau kaip per tris dienas surašo darbų ir paslaugų priėmimo aktą, kuriame nurodomas aptarnaujamų langų ir konstrukcijų skaičius, atliktų darbų pobūdis.

4.2. Esant motyvuotam rašytinį atsisakymą Užsakovui pasirašant priėmimo aktą ir apmokėjus Rangovo išrašytą sąskaitą faktūrą dėl defektų ar netinkamos darbų kokybės ir Rangovo leidžiamų paslaugų suteikimo, šalys surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo būtinų patobulinimų sąrašą ir terminus. jų įgyvendinimas.

Motyvuotą atsisakymą užsakovas turi pateikti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo to momento, kai Rangovas pateikia suteiktų paslaugų rezultatus bei Darbų ir paslaugų priėmimo aktą. Priešingu atveju, suteiktos paslaugos bus laikomos Kliento priimtomis be pastabų ar pasiūlymų visiškai.

4.3. Jei vyksta numatyti techninės priežiūros darbai(arba užsakovui pageidaujant) Rangovo specialistas nustato poreikį vykdyti veiklą, nenumatytą 2.1. Darbų ir paslaugų sutarčių, kurių nepaisymas neišvengiamai gali lemti neigiamą rezultatą arba kurių tolesni remonto darbai tampa nepraktiški, Rangovas įsipareigoja sustabdyti darbus, apie tai pranešdamas Užsakovui per 2 dienas po sustabdymo. Tokiu atveju šalys įpareigotos per 5 dienas apsvarstyti galimybę atlikti papildomus darbus, numatytus 2.2 punkte. susitarimas.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą Rangovas ir Užsakovas atsako pagal šios Sutarties sąlygas, taip pat 2012 m. galiojančius teisės aktus.

5.2. Už pavėluotą atsiskaitymą už Rangovo suteiktas paslaugas, užsakovas moka 3% delspinigius nuo skolos sumos už kiekvieną uždelstą atitinkamo mokėjimo dieną.

5.3. Už Rangovo laiku suteiktas paslaugas, įskaitant nepagrįstą atsisakymą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, Rangovas moka Užsakovui 3% baudą nuo sumokėtų ir priimtų vykdyti paslaugų (darbų) kainos.

6. GARANTIJA

6.1. Jei papildomų darbų poreikis nustatomas kaip Užsakovo planinės priežiūros dalis, taip pat Rangovo jau atliktos planinės priežiūros trūkumai šios sutarties galiojimo metu, Rangovas įsipareigoja atlikti atitinkamus darbus langų ir PVC konstrukcijų remontas ir derinimas, taip pat per protingą terminą pašalinti nustatytus trūkumus.

6.2. Dėl rezultato, pagaminto pagal 2.2 punktą. Paslaugų ir darbų sutartys Rangovas nustato 1 mėnesio garantinį terminą nuo darbų ir paslaugų priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.3. Rangovo sumontuotoms medžiagoms ir mechanizmams suteikiamas 1 metų garantinis laikotarpis nuo Darbų ir paslaugų priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.5. Rangovas neprisiima jokių garantijų ar kitų įsipareigojimų, kylančių iš šios sutarties nuostatų tuo atveju, jei Užsakovas be Rangovo sutikimo pasitelkia trečiąsias šalis remonto ir kitų darbų, tiesiogiai susijusių su PVC eksploatavimu ir veikimu, atlikimui. langai (konstrukcijos, mechanizmai).

6.6. Šios Sutarties dalies nuostatos galioja tik tuo atveju, jei Užsakovas laikosi Langų ir kitų aptarnaujamų PVC konstrukcijų eksploatavimo techninių taisyklių reikalavimų, įskaitant ir reikalaujamame darbų akte nurodytus mechanizmus.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

7.2. Užsakovas turi teisę nutraukti šią sutartį, apie tai įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų.

8. SUTARTIES TERMINAS

8.1. Ši sutartis galioja nuo 2011 m. ________ iki 2012 m. _____________.

9. ŠALIŲ ADRESAI IR BANKO INFORMACIJA

Kliento vadovas:

9. ŠALIŲ PARAŠAI

Kliento vadovas:

____________/________________ /________________

1 priedas

Plastikinių (aliuminio) langų ir durų planinės priežiūros specifikacija

	vardas			Vieneto kaina pakeisti

Kliento vadovas:

Darbą pagal specifikaciją patvirtino: parašas Specifikaciją parengė: parašas

(Visas užsakovo atstovo vardas) (Visas atlikėjo vardas ir pavardė)

_____________ "___"__________ ________ miestas ____________________________________, toliau - "Pardavėjas", (pavadinimas) atstovaujamas _______________________________________________, veikiantis pagal (pareigas) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ toliau –__ (pavadinimas) „Pirkėjas“, atstovaujamas ______________________________________________________________, (pareigybės), veikiantis _____________________________________, kita vertus, (Charta, nuostatai, įgaliojimas) ir kartu vadinamos „šalimis“, sudarė šią sutartį taip:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja perleisti Pirkėjui nuosavybės teisę į Langus, toliau – Prekės, nurodytus Specifikacijose (N priedas ___), o Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už pristatytas Prekes tokia tvarka ir laiku. šioje Sutartyje nustatytas ribas. 1

Charakteristikos, brėžiniai, skaičiavimai, langų dydžiai nurodyti N ___ priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.2. Pardavėjas įsipareigoja be trečiųjų asmenų teisių perduoti Pirkėjui Specifikacijoje nurodytą Prekę.

1.3. Prekės perduodamos tokiais kiekiais:

1.3.1. ________________________________ - __________________ daiktai. (matmenys, trumpas aprašymas) 1.3.2. ________________________________ - __________________ daiktai. (matmenys, trumpas aprašymas)

2. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Prekių kaina yra _____ (__________) rubliai, įskaitant PVM ________%.

(Papildoma parinktis:

Pirkėjui suteikiama ___% nuolaida.

Bendra sutarties kaina, atsižvelgiant į nuolaidą, yra _____ (__________) rubliai, įskaitant PVM ________%).

2.2. Pirkėjas per _____ banko darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos sumoka ___% Prekės kainos avansinį mokėjimą, kuris yra __________ (_____________) rubliai.

2.3. Likusius ___% nuo Prekės kainos, kuri sudaro __________ (_____________) rublius, Pirkėjas sumoka tokia tvarka: ______________________________________.

2.4. Mokėjimas atliekamas rubliais pagal šios sutarties 2.1 punktą pavedimu Pinigai Pirkėjas į Pardavėjo banko sąskaitą.

3. PRISTATYMO SĄLYGOS

3.1. Prekių pristatymą Pirkėjas vykdo savarankiškai atsiėmęs šiuo adresu: ____________ (galima: prekes pristato Pardavėjas Pirkėjo adresu: __________________________).

3.2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekę Pirkėjui, o Pirkėjas ją priimti ne vėliau kaip per ___ dienų nuo Pardavėjo avanso gavimo (šios sutarties 2.2 p.).

3.3. Nuosavybės teisės ir Prekių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.

3.4. Perduodant Prekes iš Pardavėjo Pirkėjui, šalys privalo pasirašyti Prekių priėmimo aktą. Jeigu jos perdavimo metu nustatomi Prekės trūkumai, jie turi būti nurodyti akte. Priėmimo akte nesant požymių apie aptiktus defektus, Prekės laikomos priimtos be defektų.

4. PREKĖS KOKYBĖ IR PARDAVĖJO GARANTIJOS

4.1. Prekių kokybė turi atitikti gamintojo techninius duomenis ir Pardavėjo Pirkėjui demonstruojamus pavyzdžius.

4.2. Prekės garantinis laikotarpis yra __ metai/metai nuo Prekės perdavimo iš Pardavėjo Pirkėjui dienos. Prekės garantinį remontą ir keitimą atlieka _______ ir Pardavėjas pagal savo garantinius įsipareigojimus.

4.3. Pardavėjas suteikia Prekės garantinį ir pogarantinį aptarnavimą, jei Pirkėjas laikosi Prekės naudojimo taisyklių pagal Pardavėjo pateiktą „Naudojimo vadovą“.

5. FORCE MAJEURE

5.1. Jei kuri nors iš šalių negali visiškai ar iš dalies įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį dėl gaisro, stichinių nelaimių, streikų tose teritorijose, kur prekės praeina, karo, bet kokio pobūdžio karinių operacijų, blokados, eksporto ar importo draudimo (embargo), vyriausybės ar valstybės muitinės sprendimus, tokių įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas laikotarpiui, lygiam laikotarpiui, kurį galios šios aplinkybės. Jeigu tokios aplinkybės tęsis ilgiau nei šešis mėnesius, kiekviena iš šalių turės teisę atsisakyti vykdyti Sutartį dėl dar nepristatytų Prekių. Šalis, kuriai tapo neįmanoma įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, privalo nedelsdama pranešti kitai šaliai apie aplinkybių, trukdančių vykdyti jos įsipareigojimus, atsiradimą ir pasibaigimą.

5.2. Tikrasis minėtų aplinkybių trukmės įrodymas bus ________________________________.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybę reglamentuoja ši Sutartis ir galiojantys teisės aktai Rusijos Federacija.

6.2. Pardavėjui pažeidus šios Sutarties 3.2 punkte numatytą terminą, Pardavėjas moka Pirkėjui ____% dydžio baudą nuo Prekės kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip ____% šios kainos.

6.3. Esant trumpam pristatymui ir/ar nekokybiškų Prekių pristatymui, Pardavėjas įsipareigoja per _____ dienas nuo atitinkamo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos pristatyti trūkstamas ir/ar pakeisti nekokybiškas Prekes tinkamos kokybės Prekėmis. Pristatymas Pardavėjo ir jo sąskaita vykdomas tiesiai į svetainę Pirkėjo nurodytu adresu.

6.4. Jei Pardavėjas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų per šios Sutarties 6.3 punkte nurodytą terminą, jis moka Pirkėjui ____% dydžio netesybas nuo darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip ____ % šios kainos.

6.5. Jeigu Pirkėjas pažeidžia šios Sutarties 2.2 punkte nurodytą terminą daugiau nei ___ mėnesius, Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

6.6. Jeigu Pirkėjas pažeidžia kitas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis moka Pardavėjui ____% dydžio netesybas nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. KITOS SĄLYGOS 2

7.1. Visais atvejais, kas nenumatyta šios Sutarties sąlygose, šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.

7.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai laikomi priimtais, jei jie yra pateikti raštu ir pasirašyti šalių įgaliotų atstovų.

7.3. Ginčai pagal šią Sutartį sprendžiami pretenzijų tvarka. Jei susitarimo nepasiekiama, ginčas perduodamas nagrinėti arbitražo teismui Bendrosios taisyklės jurisdikcija.

7.4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

7.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja tol, kol šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus.

7.6. Neatsiejama šios sutarties dalis yra priedai:

7.6.1. Specifikacija.

7.6.2. Perdavimo aktas.

7.6.3. Charakteristikos, brėžiniai, skaičiavimai, langų dydžiai.

7.6.4. __________________________________.

8. ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO INFORMACIJA

Pardavėjo pirkėjo vardas ir pavardė: _________________________ Pavadinimas: _____________________ Adresas: _____________________________________ Adresas: _________________________________ OGRN ____________________________________ OGRN _______________________________ Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____ Sąskaita ________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Sąskaitos kodas ____________________________________ Sąskaitos kodas ___________________________________ BIC ________________________________________ BIC __________________________________________________ OKPO __________________________________________________ OKPO ______________________________ __________________________(_______________) ___________________________(___________) M.P. M.P.

1 Sutartis laikoma sudaryta, jeigu tarp šalių yra pasiektas atitinkamais atvejais reikalaujamos formos susitarimas dėl visų esminių sutarties sąlygų. Sąlyga dėl sutarties dalyko yra esminė sutarties sąlyga (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 432 straipsnio 1 dalis).

Esminės sutarties sąlygos yra sąlygos, kurios įstatyme ar kituose teisės aktuose įvardytos kaip esminės ar būtinos tokio tipo sutartims (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 432 straipsnio 2 dalis, 1 dalis). Prekės pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos laikomos sutartomis, jei pagal sutartį galima nustatyti prekės pavadinimą ir kiekį (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 455 straipsnio 3 punktas).

Vadovaujantis str. Rusijos Federacijos civilinio kodekso 465 str., jei pirkimo-pardavimo sutartyje neleidžiama nustatyti perduodamų prekių kiekio, sutartis nelaikoma sudaryta. Prekių kiekis pateikiamas atitinkamais matavimo vienetais arba pinigine išraiška, arba sutartyje gali būti nustatyta jo nustatymo tvarka.

2 Kartu su sąlyga dėl sutarties dalyko, taip pat sąlygomis, kurios įstatyme ar kituose teisės aktuose įvardytos kaip esminės ar būtinos tokio pobūdžio sutartims, esminės sąlygos Sutarties sąlygos yra visos tos sąlygos, dėl kurių vienos iš šalių prašymu turi būti susitarta (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 432 straipsnio 2 dalis, 1 dalis). Taigi šalys turi teisę pačios apibrėžti bet kurią sąlygą kaip esminę, kuriai nesant sutartis negali būti laikoma sudaryta.

Susiję dokumentai

Vienas iš dažniausiai namų gyventojų atliekamų remonto darbų yra langų keitimas. Gero įrengimas plastikiniai langai Jie nėra pigūs, tačiau nauda iš jų gali būti nemaža, nes užtikrina geresnes šilumos ir garso izoliacijos savybes, o iš gatvės atrodo tiesiog gražiai. Norėdami montuoti plastikinius langus, turite sudaryti langų montavimo sutartį. Asmenys, norintys atidaryti savo verslą gamindami ir montuodami langus, susiduria su būtinybe teikti teisinę pagalbą savo verslui. Vienas iš teisinės paramos elementų bus sutartinių darbų organizavimas, reikalaujantis parengti PVC langų montavimo sutarties pavyzdį, kuris vėliau bus naudojamas santykiams su klientais įforminti.

PVC langų montavimo sutarties pavyzdys

Internete yra daug įvairių Įvairios rūšys informaciją, tarp kurių galite rasti jau paruoštą PVC langų montavimo sutarties pavyzdį. Iš pirmo žvilgsnio logiškiausia jį pritaikyti verslo poreikiams ir vėliau sudaryti su visais klientais. Tačiau ne viskas taip paprasta. Net ir paprastame susitarime, pavyzdžiui, PVC langų montavimo sutartyje, yra praktinių ir teisinių niuansų, kurie gali būti nežinomi žmogui, kuris niekada nesusidūrė su tokia veikla. Atsisiuntę sutarties pavyzdį ir naudodami jį kaip „tuščią“, rizikuojate nekreipti dėmesio į dalykus, kurie iš pradžių atrodė nesvarbūs, bet vėliau pasirodė reikšmingi. Pritaikyta Šis tipas esminiai dokumentai bus sąlygos, kurios tiksliai nustato, kokie darbai turi būti atlikti užsakovo objekte, ir terminai, iki kurių turi būti atlikti darbai. Nenurodžius šių duomenų, sandoris pripažįstamas nesudarytas. Sutarties punktai dėl apmokėjimo sumos ir tvarkos nustatymo, dėl subrangovų įtraukimo galimybės (ir jų įtraukimo tvarkos), dėl rezultatų priėmimo tvarkos ir nustatytų trūkumų šalinimo nėra esminės sąlygos, tačiau taip pat svarbios. Taip pat primygtinai rekomenduojama tekste nurodyti sankcijas šaliai, kuri netinkamai įvykdė savo įsipareigojimą. Tokių momentų apstu. Dėl šios priežasties plastikinių langų montavimo sutartis reikalauja subalansuoto ir sąmoningo požiūrio į plėtrą. Tačiau čia galite supaprastinti savo užduotį. Galima kreiptis pagalbos į teisininkus, kurie paruoš plastikinių langų sutarties pavyzdį ir visus reikalingus priedus prie jos. Reikėtų nepamiršti, kad šis kelias verslininkui greičiausiai pareikalaus didelių finansinių išlaidų, kurias norite sumažinti pačioje verslo pradžioje. Antras būdas – susisiekti su mūsų tarnyba, kur pateikiamas šis ir daugelis kitų interaktyvių dokumentų šablonų. Čia, be kita ko, galite paruošti ir atsisiųsti plastikinių langų montavimo sutartį pagal jūsų sąlygas. Siekiant atspindėti Jūsų teisinių santykių specifiką ir parengti langų montavimo sutarties pavyzdį, reikėtų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Taigi sutarties turinį suformuluosite tokia forma, kokios jums reikia.

Remiantis statistiniais duomenimis, plastikiniai langai užima lyderio poziciją tarp panašių gaminių pardavimų.

Eurolangai iš medžio ar šviesą praleidžiančios konstrukcijos iš aliuminio dar neužėmė savo vietos tarp vartotojų.

Šiandien perkant ir montuojant plastikinį langą vertinamas palankiausias kainos ir kokybės santykis, priešingai nei kitos panašios prekės.

Dabar bet kuriame mieste yra gana daug įmonių, kurios montuoja plastikinius langus. Taip pat visoms organizacijoms skiriasi langų montavimo ir pirkimo sutarties turinys.

Todėl reikia žinoti, kas turėtų būti įtraukta į šią sutartį ir į ką atkreipti dėmesį pasirašant, kad išvengtumėte neigiamų pasekmių.

Pirkėjui išsirinkus įmonę, kuri jam pristatys langus, būtina surašyti plastikinių langų pristatymo ir montavimo sutartį.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties nevykdymo atveju žalą turėtų atlyginti ne langų gamintojas, o tie, kurie veikia kaip pardavėjai.

Dokumento tekste turi būti pati tiksliausia informacija apie teikiamas paslaugas. Jame turi būti informacija apie dokumento pasirašymo datą ir sutarties šalis. Turi būti įtraukta informacija apie paslaugos kainą, taip pat informacija apie sutarties vykdymo datą.

Dokumente turi būti nurodyta informacija apie įsigytą prekę ir jos kokybės charakteristikas.

Dokumentas turi būti surašytas dviem egzemplioriais, vienas iš jų perduodamas pirkėjui, o antrasis lieka pardavėjui. Abiejuose dokumentuose turi būti šalių parašai.

Teisingai sudaryta sutartis leis išvengti konfliktinių situacijų, taip pat apginti savo teises teisme, kai pardavėjas nesąžiningas požiūris į savo įsipareigojimus.

Bet kurioje plastikinių langų pirkimo sutartyje turi būti šios nuostatos:

• Informacija apie sutarties sudarymo vietą, jos sudarymo datą, taip pat informacija apie šalis;
• Informacija apie sutarties dalyką. Visos paslaugos, kurias teikia rangovas ir kurias apmoka užsakovas, turi būti nurodytos kuo detaliau;
• Šalių teisės ir pareigos;
• Informacija apie darbų ir paslaugų kainą, taip pat apmokėjimo ir lėšų įnešimo tvarką;
• Suteiktų paslaugų priėmimo tvarka (kaip surašomas kokybės pasas, kas tikrina matavimo lapą, kas dalyvauja priėmimo ir perdavimo akto surašymo procedūroje);
• Sutarties šalių atsakomybės priemonės;
• Galutinės nuostatos ir šalių duomenys;
• Dokumentų, kuriuos reikia pridėti prie sutarties, sąrašas.

Spąstai perkant ir parduodant PVC langus

Paprastai plastikinių langų pirkimas, kaip ir vėlesnis jų montavimas, nieko nesukelia rimtų problemų iš vartotojų. Sutartis vykdoma laiku, o montavimas atliekamas pagal nurodytus reikalavimus.

Tačiau gali būti ir kitų situacijų, kai įmonė neskuba teikti plastikinių langų montavimo paslaugų per pasirašytos sutarties nustatytą terminą.

Visų pirma, reikia suprasti, kad langus gaminę arba vietoje juos sumontavę darbuotojai pagal sudarytą sutartį nėra atsakingi asmenys.

Taip pat negali būti atsakingi plastikinius langus pristatę asmenys.

Darbuotojai, dalyvavę sudarant sutartį, susitarę dėl gamybos sąlygų, langų pristatymo laiko, taip pat gali būti nekalti dėl to, kad susitarimas nevykdomas taip, kaip to reikalauja užsakovas ar pirkėjas.

Paprastai tokiose situacijose atsakingas asmuo yra pats pirkėjas, kuris pasirašė sutartį tinkamai jos neperskaitęs.

Į ką atkreipti dėmesį sudarant PVC langų gamybos sutartį?

Taigi, prieš pasirašydami dokumentą, turite atkreipti dėmesį į:

1. Užsakymo aprašymas. Sutartyje turi būti užsakytų langų eskizai su jų aprašymu techninės charakteristikos, taip pat dydžiai. Jei užsakyme yra nestandartinių montavimo sąlygų, tuomet šios sąlygos turi būti atspindėtos dokumente;
2. Plastikinių langų matmenys. Sutartyje turi būti nurodyta, kas tiksliai atliko matavimus (specialistas ar užsakovas);
3. Laikotarpis, per kurį turi būti sumontuoti langai. Prieš pasirašant dokumentą, reikėtų susipažinti su langų montavimo terminu ir pasitikrinti, ar jis sutampa su įmonės darbuotojo nurodytu;
4. Konkretus atliktų darbų sąrašas. Turi būti atspindėtos visos paslaugos, už kurias sumokėjo klientas. Šios paslaugos gali apimti langų gamybos, pristatymo ir montavimo paslaugas;
5. Sumontuotų plastikinių langų garantinė informacija. Kadangi įstatymų nustatyta tvarka teikiamoms paslaugoms garantinių terminų nustatymas nėra privalomas, daugelis įmonių sutartyje šios informacijos nenurodo.

PVC langų montavimui Gr. , pasas: serija, Nr., išduotas, gyvenantis: , toliau – „ Klientas“, viena vertus, ir asmenyje, veikiančiame remiantis, toliau – „ Vykdytojas“, kita vertus, toliau – Šalys, sudarė šią sutartį, toliau – susitarimas“, apie tai:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas pagal šią Sutartį montuoja PVC langus pagal užpildytą Užsakymą (šios sutarties priedas Nr. 1, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis).

1.2. Užsakovas įsipareigoja laiku pasirašyti šios Sutarties priedą Nr.1, suteikti Vykdytojui atitinkamas sąlygas šios Sutarties vykdymo vietoje, priimti ir apmokėti Rangovo pagal šią Sutartį atliktus darbus.

1.3. Visi Kliento pageidavimai įrašyti priede Nr. 1 žodinės sutartys neturi Sutarties galios.

1.4. Jei Klientas pageidauja atlikti pakeitimus pasirašęs Sutarties priedą Nr.1, šie pakeitimai raštu įrašomi priede Nr.2 ir apmokami papildomai.

2. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA

2.1. Rangovas montuoja pagal tokį užsakymą:

2.1.1. Užsakovas susitaria su Rangovu dėl darbų apimties ir kainos, montavimo užsakymo priede Nr.1, kurio pagrindu Rangovas parengia ir perduoda Užsakovui šiuos dokumentus:

• Sutarta užsakymo ir montavimo schema (šios sutarties priedas Nr. 1).
• Sutartis dėl PVC langų montavimo.

2.1.2. Klientui pasirašius šią Sutartį ir Priedą Nr.1, Sutartis laikoma įsigaliojusia.

2.1.3. Montavimas atliekamas per darbo dienas.

2.2. Užsakovas priima Rangovo atliktus montavimo darbus „“ 2019 m.

2.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui atliktų darbų kainą pagal šią Sutartį ir šios Sutarties priedus Nr.1, Nr.2, baigus montuoti.

H. SUTARTIES KAINA IR SUMA

3.1. Mokėjimas atliekamas šios Sutarties kainomis ir apima PVC gaminių ir montavimo darbų kainą pagal priedus Nr.1, Nr.2.

3.2. Bendra sutarties suma – rubliai.

3.3. Avansas yra rubliai.

4. MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Pasirašydamas šią Sutartį, Klientas sumoka avansą.

4.2. Atlikęs darbus pagal šią Sutartį, Užsakovas sumoka Rangovui likusią sumą visas kiekisšios Sutarties, tai yra rubliai.

4.3. Visi mokėjimai tarp Rangovo ir Užsakovo pagal šią Sutartį atliekami rubliais pagal Rusijos Federacijos įstatymus.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų vykdyti šios Sutarties sąlygas tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

5.2. Pažeidus šioje sutartyje nurodytą atliktų darbų pristatymo terminą dėl Vykdytojo kaltės, Rangovas moka užsakovui % dydžio netesybas nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne. daugiau nei % Sutarties sumos. Jei atliktų darbų pristatymo terminas pažeidžiamas dėl Užsakovo kaltės (Užsakovas nesuteikė laiku patekti pas Vykdytojo darbuotojus ir nesudarė tinkamų sąlygų Vykdytojui įvykdyti šią sutartį), užsakovas sumoka Vykdytojui netesybas 2012 m. % suma nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip % nuo sutarties sumos .

5.3. Klientas, pasirašydamas Sutartį, privalo patikrinti ir patvirtinti montavimo vietas ir konstrukcijų konfigūraciją, nurodytas Priede Nr. Pasirašius Sutartį ir Priedą Nr.1, Kliento pretenzijos dėl konfigūracijos ir dizaino nepriimamos.

5.4. Rangovas atsako tik už atliktus darbus. Užsakovo įrenginio technologijos pažeidimo atveju Rangovas privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui priede Nr.2 tokiu atveju Rangovas neprisiima atsakomybės už darbų kokybę.

6. FORCE MAJEURE (FORCE JĖGA) APLINKYBĖS

6.1. Force majeure (gaisras, potvynis, žemės drebėjimas ir kitos stichinės nelaimės) masines riaušes, streikus, taip pat valdžios organų nuostatas ir kt.), jeigu jie turėjo įtakos šalių įsipareigojimų vykdymui, šalys neatsako. Tokiu atveju darbų atlikimo pagal šią Sutartį terminai yra nukeliami proporcingai aukščiau nurodytų nenugalimos jėgos aplinkybių trukmei, jeigu jos turėjo įtakos Sutarties įvykdymui laiku.

7. SUTARTIES TERMINAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja tol, kol Sutartį įvykdys abi šalys.

7.2. Rangovas užsakovui garantuoja, kad montavimo darbai bus atlikti tinkamai kokybiškai mėnesių laikotarpį.

8. PAPILDOMOS SĄLYGOS

8.1. Šalių turtinė atsakomybė reglamentuojama pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti tarp šalių, sprendžiami sutartimi. Jei šalys negali susitarti, visi ginčai sprendžiami nustatyta tvarka pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.

8.2. Rangovas pasilieka teisę atlikti gamybos fotokontrolę montavimo darbai.

8.3. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, iš kurių vienas pasilieka Vykdytojo, o antrasis - Užsakovo.

8.4. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai daromi tik abipusiu šalių susitarimu ir sudaromi raštu.

8.5. Sutartis nutraukiama prieš terminą tik abipusiu šalių susitarimu ir įforminama raštu.

8.6. Pretenzijas dėl montavimo darbų kokybės Užsakovas turi teikti Vykdytojui tik raštu.

8.7. Nuo šios Sutarties pasirašymo momento žodiniai susitarimai netenka galios.

9. ŠALIŲ TEISINIAI ADRESAI IR BANKO INFORMACIJA

Klientas Registracija: Pašto adresas: Paso serija: Numeris: Išdavė: Pagal: Telefonas:

Vykdytojas Teisinė adresas: Pašto adresas: INN: KPP: Bankas: Pinigai/sąskaita: Korespondentas/sąskaita: BIC:

10. ŠALIŲ PARAŠAI

Klientas__________________

Atlikėjas _________________